Договор на проведение электросварочных работ

Сегодня предлагаем обсудить следующую тему: "Договор на проведение электросварочных работ". Если возникнут вопросы, то вы обязательно найдете ответы в статье. Если все же потребуются уточнения, то обращайтесь к дежурному юристу.

Договор на проведение электросварочных работ

Он позволяет в кратчайшие сроки оформить договор на сварочные работы под водой в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор на выполнение сварочных работ Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. © 2017 FreshDoc.ru www.freshdoc.ru Договор на сварочные работы cкачать образец 2016, 2017 смотреть видео На странице представлен договор на сварочные работы. Здесь вы можете скачать полноценный договор на сварочные работы, соответствующий всем требованиям действующего законодательства РФ. Скачать пакет документов Дата актуализации шаблона: Полезная информация FreshDoc.ru — актуальная пополняемая база договоров и юридических документов.

Договор подряда на сварочные работы

Расценки на отделочные работы 3.1 Потолки Устройство реечных подвесных потолков м2 450.00 Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м2 250.00 Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м2 590.00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м2 от 950.00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами м2 от 1150.00 Монтаж структурного покрытия м2 480.00 Грунтовка потолка м2 30.00 Шпатлевка потолка м2 190.00 Окраска потолка м2 180.00 Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог. 190.00 Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) м.пог.

договора по типам

Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п.3.7.
5.3.

В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере % от суммы Договора (п.1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п.2.2.1). 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.

6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПодрядчикЮр.
адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр.

Профессиональные

400 bad request

Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда на выполнение работ вариант которого можно скачать бесплатно. uristhome.ru Договор на сварочные работы образец Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик. 3. Порядок расчетов по договору 3.1. После подписания настоящего договора Подрядчик получает от Заказчика предоплату в размере 10% от стоимости работ, указанной в п.
1.2. настоящего договора. Сумма предоплаты составляет ( ) белорусских рублей. 3.2. Оплата производится поэтапно по факту выполненных работ.
3.3.

Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком сразу после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4. Фактом подтверждения предоплаты и оплаты выполненных работ является расписка, выписанная Подрядчиком.

Договор на сварочные работы

Все о сварке

Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание в дальнейшем Объекта Работ.

Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора рублей. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Типовой договор подряда

Исходя из основной особенности подрядных отношений, результат работы подрядчика всегда материальный, поэтому составления акта приема-передачи обязательно при таких правоотношениях. Подписывая такой акт, заказчик соглашается с качеством и объемом выполненной работы, принимает ее и с этого момента ответственность за нее исполнительно больше не несет.

Поэтому так важно объемную и долговременную работу разбивать на этапы, так проще сдавать объект заказчику, не неся ха его сохранность ответственность до самого конца работ.

Договор на проведение сварочных работ

  • Договор на сварочные работы
  • Образец договора на сварочные работы между юридическими лицами
  • Как правильно оформить договор подряда на сварочные работы?
  • Договор подряда на выполнение работ
  • Для юридических лиц: постоянный договор на сварочные работы
  • Сварочные Работы Договор Подряда

Договор на сварочные работы Необходим на сварочные и монтажу системы пожаротушения — бесплатные советы адвокатов и юристов. Услуги для юридических лиц: договор на сварочные работы на постоянной основе с абонентской платой либо по системе разовых выездов, рубка.

Сварочные услуги. Выполнение любых сварочных работ,(сварка алюминия,нержавейки,черного Договор +Акт на оказание сварочных услуг. Договор возмездного оказания услуг требуется для того, чтобы регулировать обширную сферу гражданско-правовых отношений.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика. 2.2.10. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной. 2.2.11. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций. 2.4.

Договор на проведение электросварочных работ

Кроме того, может быть некачественное исполнение или срыв работ. От того, насколько правильно будет составлен, к примеру, подряда на сварочные будет зависеть конечный результат. В договоре необходимо четко указать права и обязанности сторон. Услуги, оказанные исполнителем, должны быть оплачены заказчиком в сроки и в порядке, которые оговорены в.

Применяя договор возмездного оказания услуг, нужно помнить о том, что общие положения о подряде (статьи 702 – 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (статьи 730 – 739 ГК РФ) используются в договоре, если это не противоречит положениям Гражданского кодекса РФ и особенностям предмета договора. Необходимо знать, что при правильном составленном спор обычно не возникает.

Договор подряда на выполнение работ Если иное не предусмотрено подряда, гарантийный срок (п. 1 ст.
Между тем, каждый гражданин должен знать, что осуществляя исполнение по подрядному договору как физическое лицо, необходимо регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. Это правило касается выполнения услуг на постоянной основе, тогда как разовые поручения допускаются без такового оформления.

Читайте так же:  Доверенность на заключение договора от физического лица

Правила составления договора подряда В целом, данные соглашения допускается заключать устно. Но только если они соответствуют некоторым условиям:

  • оба субъекта выступают в качестве физических лиц;
  • стоимость услуг по сделке не выходит за пределы десяти тысяч рублей.

В остальных же случаях законом предписывается скреплять сделку письменным договором подряда, составить который можно с помощью профессиональных юристов или самостоятельно, соблюдая необходимые условия его составления.

Договор на проведение электросварочных работ

Договор
подряда на выполнение сварочных работ N ___

г. _____________ «__»___________ ____ г.
____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

2. Права и обязанности Сторон

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение _____ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненной и принятой работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.4. Выплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.
7.3. По требованию Подрядчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Подрядчика по проведению сварочных работ, не противоречащую условиям настоящего Договора.
7.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Подрядчик грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.1. Техническое задание (Приложение N __).
9.2. Календарный план (Приложение N ___).
9.3. Проектно-сметная документация (Приложение N __).
9.4. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
9.5. _______________________________.

10. Реквизиты и подписи Сторон

_____ «____________________________» _____ «____________________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН _______________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет _____________________
в ____________________________ банке в ____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с ________________________________
БИК ________________________________ БИК ________________________________

____________________/_______________ ____________________/_______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

[2]

Типовой договор подряда

Скачать бланк в формате doc:
tipovoy_dogovor_podryada.doc [51,5 Kb] (cкачиваний: 4670)

Скачать бланк в формате pdf:
tipovoy_dogovor_podryada.pdf [88,78 Kb] (cкачиваний: 764)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить комплекс работ, направленных на создание в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора. Общая сумма Договора рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику:

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к работе не позднее и закончить создание Объекта работ к .

2.2.2. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.

2.2.3. Использовать в ходе создания Объекта работ материалы соответствующего качества.

2.2.4. Не реже одного раза в информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

2.2.5. Использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением.

2.2.6. По требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком.

2.2.7. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

2.2.8. Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время.

2.2.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика.

Читайте так же:  Можно ли обменять игрушку без упаковки

2.2.10. Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.

2.2.11. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.

2.4. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.

2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц . При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала.

3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на день после заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.

3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки.

3.4. Если Подрядчик не приступил в течение дней после срока начала выполнения работ (п.2.2.1) к работе или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.

3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ОБЪЕКТА РАБОТ

4.1. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.

4.2. Заказчик обязан в течение дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения №3, который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2). Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере % от стоимости этапа. Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии с п.3.7.

5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере % от суммы Договора (п.1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта Работ до его планируемой сдачи (п.2.2.1).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах арбитражного суда.

6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

yurburo61.ru

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций. 2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц . При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 3.1. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность используемого материала. 3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик.

Договор подряда на сварочные работы

Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком. 4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно. 5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение №2).

Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап. В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере % от просроченной суммы за каждый день просрочки. 5.2.

договора по типам

Как правильно оформить договор подряда на сварочные работы? Этот договор, в частности, применяется в области оказания услуг связи, медицинских и ветеринарных услуг, аудиторских, информационных и консультационных услуг, услуг по обучению и по туристическому обслуживанию, а также прочих услуг. Договор возмездного оказания услуг не применяют к гражданско-правовым правоотношениям в области:

  1. перевозки и транспортной экспедиции,
  2. выполнения научно-исследовательских,
  3. опытно-конструкторских и технологических работ,
  4. банковских вкладов и банковских счетов,
  5. расчетов,
  6. хранения,
  7. поручения,
  8. комиссии и доверительного управления имуществом.

По этому договору исполнитель, по заданию заказчика, обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить их. Работа с подрядчиками часто связана с рисками неисполнения в заданные сроки.

Читайте так же:  Образец докладной записки о совершении дисциплинарного проступка

Профессиональные

400 bad request

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов.

Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

  • Порядок сдачи и приема. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.
  • Указывается гарантийный срок.

  • Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и действующим законодательством РФ.
  • Основания и порядок расторжения сделки.
  • Договор на сварочные работы

    FreshDoc.ru www.freshdoc.ru Договор подряда на выполнение работ образец бланк В гражданском праве в числе сделок по оказанию услуг находится и договор подряда, основным отличие которого является материальный результат договоренности. При этом его общая суть состоит в том, что одно лицо обязуется выполнить определенный род услуг для другого за конкретную оплату. Исходя из содержания такой сделки, договор подряда в некоторых случаях заменят сторонам трудовой договор.

    Но, в отличие от последнего, не предоставляет исполнителю никаких социальных льгот и гарантий. Кто заключает договор подряда на выполнение работ Данный договор может быть заключен между разными субъектами, их круг гражданский кодекс не ограничивает.

    Все о сварке

    Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения. Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу. Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя.
    Но в любом случае, описание предмета сделки должно быть максимально четко выражено. И включать в себя:

    • вид и содержание ожидаемых работ;
    • объект, который должен получиться в результате производства или переработки;
    • результат, который ждет заказчик.

    Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

    Типовой договор подряда

    Отношения участников сделки по этому соглашению регулируются нормами 37 главы Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенные работы и сдать заказчику их результат, а заказчик обязуется принять и оплатить результат в порядке, установленном договором. Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором.

    Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.

    Договор на проведение сварочных работ

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Главной особенностью документа является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик имеет право (если иное не установлено договором или законом) привлечь к выполнению обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При привлечении субподрядчика, подрядчик становится генеральным подрядчиком и несет перед заказчиком ответственность за достижение субподрядчиком результата работы.

    Предметом договора подряда на сварочные работы является сами работа и ее осуществленный результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Качество выполненной работы и достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых — требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным работам.

    1. Дата и место заключения договора.
    2. Наименование сторон.
    3. Предмет.

    Отделочные работы В случае несвоевременного исполнения персоналом Заказчика подсобных работ, Подрядчик имеет право выполнить эти работы самостоятельно по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www. profsantehnik .by. 2.8. В случае выявления дополнительных работ или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости договора или сроков производства работ, стороны составляют дополнительные соглашения. Стоимость дополнительных работ рассчитывается по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www. profsantehnik .by. 2.9. В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ. 2.10.

    Как допустить к сварочным работам

    У слесаря-сантехника имеется диплом сварщика 3 разряда, который он получил еще в 1992 году, работал по специальности с 2002 по 2010 гг. Сейчас руководство организации хочет поручить ему выполнение сварочных работ по наряд-допуску. Как правильно поступить? Кто должен допускать его к таким работам и как? Ведь перерыв в работе достаточно велик, никакого обучения и проверки знаний по охране труда при выполнении сварочных работ не проходил.

    Ответы юристов ( 1 )

    1. образование, полученное в 1992 году актуально на всю жизнь, его никто не отменял. он отучился и получил ПРОФЕССИЮ, которая останется с ним всегда.

    2. работник в ходе своей трудовой деятельности проходит обучение по охране труда и пожарной безопасности. это обучение делится на инструктажи и собственно само обучение, с последующей проверкой знаний. (ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645)

    3. Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ утверждена Приложением 4 Правил противопожарного режима в РФ.

    4. Для допуска к выполнению огневой работы в качестве исполнителя необходимо:

    — ознакомить работника со всеми инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, применительно к его профессии и видам работ, которые он выполняет действующими на вашем предприятии под роспись;

    — обучить и провести проверку знаний требований охраны труда в объеме инструкций по охране труда и инструкций по профессии. после проверки знаний выдать удостоверение, оформить протокол. проверка знаний — раз в год, на опасных производствах — раз в полгода;

    — направить на прохождение медосмотра, получить заключение о пригодности сварщика;

    — отучить в учебном центре (с отрывом от производства) пожарно-техническому минимуму (ПТМ) для сварщиков. получить протокол и удостоверение о ПТМ;

    — проверить наличие в журналах всех необходимых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности (вводный, первичный на рабоче месте);

    — провести инструктаж по пожарной безопасности перед выполнением работ;

    — оформить наряд-допуск согласно Приложжению 4 к ППР в РФ (там написано кто допускает, кто утверждает);

    Договор выполнения сварочных и ремонтных работ

    выполнения сварочных и ремонтных работ

    г. Воронеж « ____»______________201__г.

    [3]

    1» именуемое в дальнейшем по тексту «Исполнитель», , действующей на основании Устава и ____________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем по тексту «Заказчик», в лице __________________

    заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1 «Исполнитель» обязуется выполнить для «Заказчика» в течение срока действия настоящего договора ремонтные работы на его жилом фонде. Перечень работ и цена согласовываются дополнительно.

    Читайте так же:  Договор дарения имущества — скачать образец, бланк. пример формы шаблона

    1.2 «Исполнитель» обязуется выполнять работы качественно и в срок.

    2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

    2.1. Стоимость выполняемых работ рассчитывается на каждый объем согласно нормативной документации (Приложение ).

    2.2. «Заказчик» производит предоплату в размере 60% от сметы выполняемых работ, остальную сумму в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

    3.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

    4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    4.1. Договор вступает в силу с «____»______________201 г. и действует до «___»______________201 ___г.

    4.2. Все изменения и дополнения настоящего договора (в том числе приложений), действительны лишь в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    4.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

    4.4. Все споры, возникающие из настоящего договора и в связи с ним, подлежат решению арбитражным судом.

    4.5. Настоящий договор (в том числе приложения) составлены в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

    5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

    Образец оформления трудового договора со сварщиком

    Образец документа

    Бесплатный бланк трудового договора со сварщиком, электрогазосварщиком. Скачайте актуальный документ без регистрации, в формате doc.

    Документ имеет стандартную форму, утвержденную ТК РФ. В договоре должны быть прописаны все обязанности сторон, условия и график труда.

    ТД с электрогазосварщиком

    Для трудового договора с электросварщиком ручной сварки отлично подойдет бланк, представленный выше. Вам надо лишь посмотреть и отредактировать обязанности рабочего.

    Договор подряда на электромонтажные работы

    Уважаемые клиенты и заказчики, после обсуждения всех нюансов, в случае необходимости мы всегда готовы заключить двухсторонний договор о выполнении электромонтажных работ с Вами или вашими заказчиками (в случае субподряда). Лично для нас договор на электромонтажные работы, является формальностью. В большинстве случаев, в т.ч. гарантийных все вопросы решаются в устной форме и в обговоренный срок и время.

    Гарантийные обязательства мы выполняем согласно договоренности с заказчиком, как в устной форме, так и в письменной. При совсем безвыходных случаях мы готовы дать расписку о выполненных нами работах, с подробным описанием выполненных работ по электромонтажу. Что касается гарантии на электрооборудование установленное нами, то гарантию на материал дает поставщик или продавец электроустановочных изделий. По большому счету вы покупаете оборудование и расходные материалы для электромонтажа сами, мы можем только посодействовать при выборе электротехнического оборудования в плане производителя или технических характеристик, а также о возможности монтажа данного изделия в конкретных условиях.

    Договор на подрядные работы : Скачать (39.5Kb)

    Скачать (221Kb)

    АКТ сдачи-приемки электромонтажных работ:
    Скачать (30.1Kb)

    Приблизительные цены на типовой электромонтаж , без учета материала:

    1 — ком. квартира 2-х комнатная квартира 3-х комнатная квартира от 15.000 руб. от 19.000 руб. от 27.000 руб.

    Когда нужны наряды допуски при сварочных работах?

    Добрый день, уважаемые Юристы!

    В строительной организации согласно штатного расписания работает Электросварщик ручной сварки, который в соответствии со Списком №2 льготных профессий, имеет право на льготную пенсию при условии полной занятости. Однако он не полный день занимается сварочными работам, процентов 30% рабочего времени. Остальное время занят другими работами. Поэтому льготная пенсия у него не получается. Но условия труда, в соответствии с проведенной оценкой, соответствуют 4 классу вредности. Поэтому учет рабочего времени во вредных условиях мы ведем отдельно и на зарплату во вредных условиях начисляем взносы в пенсионный фонд по доп.тарифу.

    Сварочными работами он занимается обычно в сварочном цеху в автогараже организации. То есть каждый день по 1-3 часа выполняет каждодневную работу ( то там какой трактор подварит, то у какой автомашины что-то подварит). При проверки ГИТ (государственная инспекция труда) заявила нам что, раз профессия подпадает в список вредных профессий, то на проведение сварочных работ мы должны каждый день выписывать какие-то наряды-допуски и ежедневно должны проводить со сварщиком инструктаж. Правы ли они? Мы уж, боясь всех этих, нарядов-допусков и ежедневных инструктажей решили перевести его слесарем. Хотя выполнять он будет ту же работу. 1-3 часа варить, остальное время делать другую работу.

    Где-то вычитал: «При выполнении пожароопасных работ нужны: наряд-допуск, квалификационное удостоверение, талон по ТБ.»

    То есть любые сварочные работы являются пожароопасными что ли?

    Где взять талон по ТБ и как он вообще выгладит?

    Может ли квалификационное удостоверение заменить Диплом об окончании образовательного учреждения, где написано, что ему присвоена квалификация сварщик 4-го разряда? Или все-таки должно быть еще и удостоверение сварщика 4-го разряда?

    Ответы юристов ( 4 )

    Ришат, государственная инспекция труда права, наряд-допуски нужны.

    Инструкция по охране труда для электросварщика

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    Договор подряда (общий)

    Скачать бланк в формате doc:
    dogovor_podryada_obschiy.doc [59,5 Kb] (cкачиваний: 21526)

    Скачать бланк в формате pdf:
    dogovor_podryada_obschiy.pdf [107,11 Kb] (cкачиваний: 3365)

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (оказать услуги), указанные в п.2.1.1 договора, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим договором.

    1.2. Заказчик обязуется оплатить работы (услуги) Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.

    1.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам Сторон.

    1.4. Исполнитель в процессе выполнения работ (оказания услуг) обязан ознакомиться и придерживаться норм охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм, указанных в Приложении №1 к данному договору, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

    2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ)

    2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги):

    3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

    3.1. Стоимость работ (услуг) Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ (услуг) на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) обязательства Исполнителя с дохода в рамках настоящего договора и согласно Договору составляет рублей.

    3.2. Оплата стоимости работ (услуг) осуществляется ежемесячно не позднее -го числа текущего месяца после подписания соответствующего акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подтверждает тот факт, что Исполнитель надлежащим образом выполнил работы (оказал услуги) определенной стоимости, согласованной Сторонами, и Стороны не имеют взаимных претензий.

    4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    4.1. Заказчик вправе:

    • проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
    • отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
    • отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;
    • отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Исполнителю убытки.

    4.2. Заказчик обязан:

    [1]

    4.3. Исполнитель обязан:

    • соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;
    • использовать средства индивидуальной защиты;
    • проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.
    Читайте так же:  Отпущены со склада в производство материалы проводка

    Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.

    4.4. Заказчик обязан в с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

    5.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине.

    5.3. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя. В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах.

    5.4. За неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы (оказанной услуги) предусматривается ответственность в виде неустойки в размере не менее % невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

    6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ). СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    6.1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги), указанные в п.2.1.1 договора с « » 2019 г. до « » 2019 г.

    6.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

    6.3. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. Все разногласия, возникающие между Сторонами вследствие или в связи с настоящим договором, должны решаться путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, возникший спор подлежит разрешению в судах Российской Федерации по общему правилу подсудности, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

    8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору.

    8.2. При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде. Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

    9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    9.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по его предмету теряют силу.

    9.2. В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Российской Федерации договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора.

    9.3. Все дополнения и изменения к данному договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    9.4. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

    9.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору, как те, что упоминаются в его тексте, так и другие, надлежащим образом оформленные (содержат подписи уполномоченных представителей Сторон и печати Сторон), являются его неотъемлемыми частями.

    9.6. Каждая Сторона несет ответственность за правильность указанных ею в настоящем договоре реквизитов. В случае неуведомления или ненадлежащего уведомления другой Стороны об изменении реквизитов неуведомившая Сторона несет ответственность и риски наступления негативных последствий такого неуведомления.

    9.7. На основании настоящего договора между Сторонами не возникает трудовых отношений.

    9.8. Согласно действующему законодательству Российской Федерации Заказчик выступает по отношению к Исполнителю налоговым агентом.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    9.9. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

    Источники


    1. Жбанов, Евгений Вокруг версии; М.: Известия, 2013. — 256 c.

    2. Тихомиров, М. Ю. Увольнение по инициативе работодателя. Практическое пособие / М.Ю. Тихомиров. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 499 c.

    3. Перевалов, В. Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. — М.: Юрайт, Юрайт, 2010. — 384 c.
    4. Теория государства и права. — М.: Форум, Инфра-М, 2008. — 624 c.
    5. Чашин, А. Н. Лишение водительских прав. Как автовладельцу выиграть судебный процесс / А.Н. Чашин. — М.: Дело и сервис, 2017. — 969 c.
    Договор на проведение электросварочных работ
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here