Договор подряда на заготовку древесины образец

Сегодня предлагаем обсудить следующую тему: "Договор подряда на заготовку древесины образец". Если возникнут вопросы, то вы обязательно найдете ответы в статье. Если все же потребуются уточнения, то обращайтесь к дежурному юристу.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 29 ЛК РФ и Правил заготовки древесины, утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. N 337.

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

Читайте так же:  Обеспечительный (гарантийный платеж) по договору аренды

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— в случаях, предусмотренных законодательством, иметь лицензии, сертификаты либо другие документы, подтверждающие право на выполнение указанных в настоящем договоре видов работ.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на разработку заготовку деловой и дровянной древесины

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Закон Республики Бурятия №877-IV от 08.09.2009 г.) установлены нормативы заготовки древесины гражданами для собственных нужд. Граждане, которые бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 г.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ЛК РФ и заготовки древесины, утв.

Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 г. N 337. Договор подряда на заготовку древесины г. [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование заказчика] в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование подрядчика] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем 1.

Читайте так же:  Увольнение материально ответственного лица

Решение от 11 февраля 2014 г. по делу № А29-9217/2013

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ ул.

Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982 8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: Именем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕДело № А29-9217/201311 февраля 2014 годаг.

Сыктывкар Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2014 года, полный текст решения изготовлен 11 февраля 2014 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Марковой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Быковой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя Абдрашитова Сергея Александровича (ИНН: 111800042258, ОГРНИП: 304111815600030) к обществу с ограниченной ответственностью «Усва» (ИНН: 1118003992, ОГРН: 1021101086775) о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами при участии представителей сторон: от истца: Конников В.В. – по доверенности от 01.11.2013 года от ответчика: Федоров И.В.

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

2.3. Заказчик вправе: 2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Содержание: Договор подряда на заготовку древесины Внимание Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Важно ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на заготовку древесины, образец

Содержание Заключен договор подряда, по которому подрядчик за плату.

[3]

Договор на заготовку древесины и его основный пункты.

Ссылки на типовые договора даны внизу страницы. Установить, что типовой договор аренды лесного участка,.

Платы. Расчет. Типовой договор аренды разработан в соответствии с новой. Лесов на. Формы Документов РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Формы Документов. РФ: Договор подряда на заготовку древесины Рекомендуемая форма документа.

Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами.

на переработкуг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .1.2.

Заготовка древесины

На практике в данном случае допускается заключение договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины, с условием о передаче подрядчику в счет оплаты в собственность заготовленную по договору подряда древесину – см.

Это следует из ЛК РФ. При этом, порядок представления информации в эту систему, а также формы представления информации, утверждены Постановлением Правительства РФ от .

Порядок работы единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, утвержден Постановлением Правительства РФ от .

Договор подряда на выполнение работ по валке и обработке лесных насаждений

Договор подряда относится к категории обязательств по выполнению работ и регулируется нормами гл.

37 ГК РФ. К этой группе обязательственных правоотношений относится также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ). По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.

Примерная форма договора оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника)

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Трудовой кодекс увольнение на больничном

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника ([ наименование породы ]) в объеме [ значение ] куб. м, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Распиловка леса в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется из сырья [ Исполнителя/Заказчика ].

Выход готовой продукции (пиломатериала) должен составлять не менее [ значение ] % от объема сырья.

1.3. Услуги по распиловке леса оказываются силами Исполнителя и на его территории.

Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

1.5. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя.

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по распиловке 1 куб. м леса составляет [ значение ] руб.

Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:

— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;

— окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ].

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

— взаимного соглашения Сторон;

— невыполнения обязательств одной из сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ;

— неоплаты Заказчиком услуг в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

— по заявлению Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Акт сдачи-приемки заготовленной древесины (приложение к договору подряда на заготовку древесины)

Приложение N ____ к Договору подряда на заготовку древесины от «___»_________ ____ г. N _____

Акт сдачи-приемки заготовленной древесины

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании ___________________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с Договором подряда на заготовку древесины N ____ от «___»________ ____ г. (в дальнейшем по тексту — «Договор») выполнил следующие работы по заготовке древесины:

1.1. произвел вырубку древесины по адресу: ____________________________;

1.2. объем заготовленной древесины составил: __________________________;

1.3. заготовленная древесина доставлена в _____________________________;

2. Работы, указанные в п. 1 настоящего Акта, согласно условиям Договора должны были быть выполнены до «___»________ ____ г. Фактически работы выполнены к «___»_________ ____ г.

3. Качество и объем заготовленной древесины по Договору должны соответствовать: ________________________ ____________________________.

Фактически качество и объем заготовленной древесины соответствуют предъявленным требованиям.

Фактически качество и объем заготовленной древесины не соответствует предъявленным требованиям.

Несоответствие качества и объема заготовленной древесины предъявленным требованиям заключается в следующем: ________________________________.)

4. В результате осмотра заготовленной древесины недостатки не выявлены.

В результате осмотра заготовленной древесины выявлены следующие недостатки: ________________________________________________________________.

Срок устранения недостатков Подрядчиком — _________________________.)

5. Общая стоимость принятых работ составляет ________ (___________________) рублей, в том числе НДС — _________ (________________) рублей.

Читайте так же:  Отпуск родителям детей-инвалидов

При приемке заготовленной древесины установлено, что древесины заготовлена в полном объеме в срок и в соответствии с требованиями Правил заготовки древесины (или с нарушением условия Договора о сроке, то есть несвоевременно).

Качество заготовленной древесины соответствует (или: не соответствует) указанным в Договоре требованиям.

Недостатки в результате работ не выявлены (или: выявлены, а именно: ______________________).

Результат работ по Договору подряда на заготовку древесины N ____ от «___»________ ____ г. сдал _______________________________________.

Результат работ по Договору подряда на заготовку древесины N ____ от «___»________ ____ г. принял ________________________________________.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2.2.

[2]

Договор подряда на заготовку древесины

Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г. № 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей.Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс. рублей 1 юридическое лицо.Мероприятие «Лесовоз» продлится на территории Республики Коми до 12 апреля 2013 года. Однако и после завершения операции сотрудники ГИБДД продолжат проверку соблюдения требований законодательства в области перевозок грузов.
Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.

договора по типам

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г. 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 5.2.1.

По взаимному соглашению сторон. 5.2.2.

Загрузка страницы

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.2.1. Дата начала выполнения работ: ; 3.2.2. Дата окончания выполнения работ: .

Договор подряда на лесозаготовку образец

Если сторона получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, (статья 139), сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны (ст.727 ГК РФ).

6. Ответственность сторон. Договор подряда по валке и заготовке лесных насаждений включает в себя определенную ответственность сторон, присущих только ему, обычно это недопущение нарушений в сфере лесопользования и незаконных махинаций, связанных с лесным наделом и количеством лесных насаждений при осуществлении подрядчиком подрядных работ. В случае нарушений Подрядчиком лесохозяйственных требований, Заказчик вправе приостановить действие договора до их устранения.

Законом Республики Беларусь «О медиации».Получить полный текст

При заключении соглашения о применении медиации медиация может быть проведена в том числе с участием медиаторов, рекомендованных ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Заключение Сторонами соглашения о применении медиации является основанием для приостановления сроков исковой давности по спорным правоотношениям согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 203 Гражданского кодека Республики Беларусь.

В случае неисполнения добросовестно и добровольно заключенного по результатам переговоров медиативного соглашения Стороны вправе исполнить его принудительно в порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

6.2. Исполнитель, принявший лесосеку для выполнения лесозаготовительных работ, обеспечивает сохранность заготовленной лесопродукции до ее передачи Заказчику и несет ответственность за выполнение обязательств возлагаемых на лесопользователей в соответствии с Правилами.

[1]

6.3.
В случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

Читайте так же:  Налоги с неотгуленного отпуска при увольнении

6.4. В случае несвоевременного или необоснованного уклонения от принятия выполненных Исполнителем работ, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

Договор подряда на лесозаготовку образец

Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп.
2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

В нашем случае подрядчик обязуется выполнить такие подрядные работы, как: валка леса, обрезка сучьев, трелевка хлыстов, раскряжевка на сортименты, сортировка, очистка лесосеки от порубочных остатков и т.д. Т.е результат работы должен быть материально осязаем и индивидуально определен.

Как уже говорилось выше, материальная природа результата работы обусловливает возможность установления гарантий ее качества (ст.

721 ГК РФ). Качество выполненной подрядчиком работы, т. е. достигнутого им результата, должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте таковых — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Кроме того, в пределах разумного срока результат работы должен быть пригоден для использования, установленного договором, а если оно не установлено, то для обычного использования результата работы такого рода.

— и другими обязательными требованиями, предусмотренными нормативно-правовыми актами, указанными в п.1.3 договора.

Подрядчик обязан после окончания рубки и очистки лесосеки от порубочных остатков пригласить представителя Заказчика для составления акта приемки выполненных работ.

Заказчик обеспечивает организационно- правовое оформление всех необходимых документов (отвод делянок, технологическую карту разработки лесосеки), однако при выявлении нарушений заказчик обычно сразу идет в суд, т.к нарушаются законодательство РФ об охране окружающей среды, а это глобально и чревато огромными неприятностями для подрядчика.

Обратимся к судебной практике.

Поэтому подрядчик должен предельно внимательно отнестись к возлагаемым на него обязательствам, и понимать возложенную на него ответственность по максимальному сохранению и приумножению лесных богатств РФ.

5. Приемка работ.

— производить разработку лесосек в соответствии с условиями настоящего договора и технологической картой качественно и в срок;

— при выполнении работ в лесу соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности;

— обеспечить экологические требования при проведении лесозаготовительных работ;

— производить очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с выписанным лесорубочным билетом, в зависимости от условий произрастания;

— обеспечивать сохранность заготовленной древесины до сдачи ее Заказчику в установленном настоящим договором порядке;

— сдать Заказчику заготовленную древесину по акту;

— выполнять другие обязанности, предусмотренные лесным и природоохранным законодательством Республики Беларусь.

Получить полный текст

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции на основании следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

действующего на основании

в соответствии с договором поручения с

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

с одной стороны и

действующего на основании

в соответствии с договором поручения с

(полное наименование поверенного, указывается в случае наличия таких отношений)

которые вместе по тексту именуются Стороны, по итогам биржевых торгов в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1.

Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Дата начала выполнения работ: ______________________________;

3.2.2. Дата окончания выполнения работ: ___________________________.

3.3.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Источники


  1. Кучерена Анатолий Бал беззакония. Диагноз адвоката; Политбюро — М., 2015. — 352 c.

  2. Могилевский, С.Д. Общества с ограниченной ответственностью / С.Д. Могилевский. — М.: Дело; Издание 3-е, доп., 2013. — 528 c.

  3. Осиновский, А.Д. Акционер против акционерного общества; СПб: ДНК, 2013. — 352 c.
  4. Ключевые прецеденты ФАС Московского округа по налогам за 2009 год. — М.: Тимотиз Паблишинг Раша, 2010. — 512 c.
  5. Новицкий, И.Б. Римское право; М.: Гуманитарное знание, 2011. — 245 c.
Договор подряда на заготовку древесины образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here